Договор на составление сметы образец

Смета к договору подряда — образец

  • Как составить смету к договору подряда
  • Договор подряда без сметы

Как составить смету к договору подряда

Цена договора подряда может быть определена различными способами. Если работ выполняется много, материалы закупаются подрчдиком, то самый разумный вариант — путем составления сметы (п. 3 ст. 709 Гражданского кодекса РФ).

Смета представляет собой план предстоящих расходов, связанных с исполнением обязанностей сторон подрядного соглашения.

Унифицированного образца такого документа не утверждено, поэтому смета может быть составлена в произвольной форме, но при этом она должна включать все атрибуты, на практике обычно применяемые для такого рода документов. При оформлении сметы рекомендуется опираться на положения Методики определения стоимости. утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 51.

Обычно смета включает следующие сведения:

  • Реквизиты и наименование договора, к которому относится смета.
  • Наименование документа.
  • Наименование работ, их единицу измерения и необходимый объем.
  • Цену за единицу работы и итоговую цену за необходимый объем работ данного вида (с указанием размера НДС). Цена работ может быть выражена в твердой или приблизительной форме (см. ст. «Что такое твердая цена договора согласно ГК РФ?»).
  • Общую сумму затрат по смете.
  • Дату составления документа.
  • Реквизиты и подписи сторон.

Смета может составляться с различной степенью детализации (например, с выделением отдельных этапов работ или без такового и т. п.) по усмотрению сторон.

Такой документ может быть составлен на основе размещенного ниже образца сметы к договору подряда: Смета к договору подряда — образец.

Обратите внимание! Смета может быть составлена любой из сторон, однако юридическую силу она приобретает только после того, как обе стороны ее согласуют. Только тогда смета становится неотъемлемой частью ДП.

Советуем также изучить рекомендации по составлению сметы к договору подряда на сайте КонсультантПлюс. Если у вас еще нет доступа к системе КонсультантПлюс, вы можете оформить его бесплатно на 2 дня.

Договор подряда без сметы

Практика применения сметы для определения цены подряда весьма распространена, однако наличие сметы к договору — требование необязательное (п. 1 ст. 709). Если в договоре не указана цена или способ ее определения, для ее исчисления необходимо руководствоваться п. 3 ст. 424 ГК РФ.

Важно! Цена в смете может быть выражена не только в денежной, но и в натуральной форме. При этом, например, заказчик должен оплатить результат работ, если им не выполнено подрядное обязательство о передаче подрядчику товаров в счет оплаты исполненных работ (п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Обратите внимание! В отношении отдельных видов подряда могут быть установлены специальные требования о применении смет.

Так, для договора строительного подряда наличие сметы является обязательным (п. 1 ст. 743 ГК РФ). Существенными условиями такого договора являются условия о предмете, цене, а также сроках подрядных работ.

Например, суд признал договор строительного подряда незаключенным на том основании, что в нем не были согласованы данные условия, поскольку отсутствовали согласованные сторонами локальные сметные расчеты (постановление 17 ААС от 09.10.2018 по делу № А50-20231/2017).

Подведем итоги. Смета к ДП составляется в произвольной форме с указанием необходимых атрибутов. По общему правилу смета для договора подряда не является обязательной, однако договор строительного подряда такой документ в своем составе должен предусматривать.

Договор на составление сметной документации образец

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на составление сметной документации образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

И.О.) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и , именуем в дальнейшем «Исполнитель», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , совместно именуемые «Стороны», (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

При завершении работ Проектировщик представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектно-сметной документации с приложением к нему: — комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора; 4.3. После подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектно-сметной документации, работы по настоящему договору считаются выполненными. 5.

Договор на оказание услуг по составлению сметно пректной документации

ПРЕДМЕТ 1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в г.

И лет уже и читать, наверное, да когда, которую ни с договор на составление сметной документации образец Туристов всё договор на составление сметной документации образец..

Здесь же представлены форма оформления акта приёмки выполненных работ и образец технического задания на разработку сметной документации.

По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации.

Рассмотренный в статье вопрос в большей мере затрагивает область строительства и оказания услуг, хотя составлять смету (попросту, полный расчет расходов), возможно для проведения практически любых действий и работ. Что такое смета Предприятию-заказчику нужно выполнить какой-либо объём работ, к примеру, построить новый цех.

Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

Причины списания материалов в акте Согласно последним изменениям, необходимо указывать не причину, а документ подтверждающий основание для списания — например договор со сметной документацией на объект в стройке, смета, наряд-заказ и т. д.

Договор на составление сметной документации образец бланк

Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде города Ярославля. 9.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: , а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ. 1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов: 1.3.

Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов: 1.3. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. 2.1.1.

Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора.

Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора.

Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

Заказчик имеет право: 2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность. 2.7. Исполнитель имеет право: 2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде. 3.

Договор на подготовку проектно сметной документации образец

При этом срок исполнения договорных обязательств соразмерно увеличивается на время действия таких обстоятельств.

При необходимости мы подготовим для вас и так называемые смешанные договоры, включающие в себя два и более вида договоров.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: ______________, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ.

Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.

Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составит 30000 (тридцать тысяч) рублей. 3.2. Оплата производится единовременно, внесением 100% предоплаты в момент подписания настоящего договора. 4. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1. Сроки сдачи работ по договору: а) эскизного проекта – «15» октября 2012 г.; б) сметной документации – «06» октября 2012 г.

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков. 4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 4.4.

Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено. 6.2.

Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.

Договор на оказание сметно-технических услуг Такой документ заключается между заказчиком и техническим работником, где заказчик должен оплатить оказание сметно-технических услуг, а исполнитель предоставить эти услуги.

Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора передать Исполнителю следующие исходные данные, необходимые для подготовки пакета проектно-сметной документации: ___________________. 2.1.2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

Санкт-Петербург +8 °C доллар 66,21 евро 76,05 нефть 86,19 05 октября, пятница 10:12 Документ «» Рассмотренный в статье вопрос в большей мере затрагивает область строительства и оказания услуг, хотя составлять смету (попросту, полный расчет расходов), возможно для проведения практически любых действий и работ.

Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем.

СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «»2018 года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено. 6.2.

Какие дополнительные услуги по экспертизе договоров оказывает Легалзум? Также вы можете обратиться к нам, если вам нужна бухгалтерская или налоговая экспертиза договоров, в том числе договоров:

  • аренды;
  • подряда;
  • поставки;
  • страхования;
  • кредитного;
  • трудового;
  • хозяйственных…

Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3. 1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

Договор на разработку проектно-сметной документации образец

Детальное описание стоимости таких услуг и условий оплаты устанавливаются в 3-м разделе документа. Исполнитель, исходя из требований заказчика, обязуется: качественно и соответственно техническим заданиям выполнить все работы, и к тому же полностью оказать услуги соответственно тарифам и срокам.

Последний же, имеет право работать с помощью любых автоматизированных программ сметных расчетов, которые сертифицированы в государстве.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ. 5.1. Оплату по настоящему Договору производит Северный банк России», именуемый в дальнейшем «Плательщик», в следующем порядке: Плательщик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Генерального проектировщика счета и после подписания Сторонами (указывается сумма числом и прописью). 5.1.1.

Не передавать подготовленную Исполнителем проектно-сметную документацию третьим лицам, за исключением лиц и/или организаций, привлекаемых Заказчиком для строительства объекта по подготовленной Исполнителем проектно-сметной документации.

Таким образом, в акте должна быть и подпись материально-ответственного лица, если он не член комиссии, и ссылка на материально-ответственное лицо на чьей материальной ответственности находятся списываемые материалы. Однако в случае если материально-ответственное лицо у одно и то же, то процедуру можно несколько упростить, не делая расчет потребности и не составляя требование-накладную.

Читайте также  Обязательно ли заключение договора с управляющей организацией

В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору. 3.2.

Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок. 3.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 3.1 настоящего договора, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. 3.4.

Договор на разработку проектно-сметной документации

Главная > Документ

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Приложение 4 Утвержден: Приказ №6 от 06.03.2015г.

на разработку проектно-сметной документации

«____»___________ 2015 г.

Некоммерческая организация – Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской республики», именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Хубиева Руслана Унуховича, действующего на основании Устава » , с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора _______________________________, действующее на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную документацию для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в г. Черкесске по адресам:

1) Ул. Ленина д. 40 — капитальный ремонт кровли

2) Ул. Привокзальная д. 1 — капитальный ремонт кровли

3) Ул. Первомайская д. 20 — капитальный ремонт инженерных сетей

4) Ул. Первомайская д. 22 — капитальный ремонт кровли

5) Ул. Международная д.8 — капитальный ремонт кровли

6) Ул. Красноармейская д. 3 — капитальный ремонт кровли

7) Ул. Красноармейская д. 138 — капитальный ремонт кровли

8) Ул. Красноармейская д. 142 — капитальный ремонт кровли

9) Ул. Фабричная д. 115 — капитальный ремонт кровли

10) Ул. Фабричная д. 127 — капитальный ремонт кровли

а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с заданием на проектирование и настоящим договором.

Проектно-сметная документация, являющаяся предметом настоящего договора, должна соответствовать требованиям ТУ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, стандартам СРО.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет ( ) рублей (в т.ч. НДС).

2.2. Выполненные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Датой оплаты работ по договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

2.3. В стоимость работ по настоящему договору, указанную в п. 2.1 настоящего договора, не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов:

— расходы за дополнительное (сверх оговоренного) количество проектной документации;

— оплата услуг согласующих и экспертных органов по согласованию с ними проектной документации.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ Сторонами:

Начало работ: не позднее 2 календарных дней с момента заключения настоящего договора.

Окончание работ: «___» __________2015 г.

3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

4.1.1. Оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в полном объеме в соответствии с п.п.2.1-2.3 настоящего Договора, при условии исполнения ПОДРЯДЧИКОМ взятых на себя обязательств.

4.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

4.1.4. Оказывать содействие ПОДРЯДЧИКУ в выполнении настоящего Договора.

4.1.5. Передать ПОДРЯДЧИКУ необходимые исходные данные для выполнения проектных работ, имеющиеся в распоряжении ЗАКАЗЧИКА на момент заключения договора.

4.1.6. Подготовить и передать ПОДРЯДЧИКУ Задание на проектирование.

4.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:

4.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью ПОДРЯДЧИКА по исполнению настоящего Договора;

4.2.2. Отказать Подрядчику в приемке проектно-сметной документации, в случае несоответствия документации Заданию на проектирование, требованиям ТУ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, стандартам СРО, требованиям согласующих органов, а также требованиям и указаниям ЗАКАЗЧИКА, условий изложенным в настоящем Договоре.

4.3. ПОДРЯДЧИК обязуется:

4.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. Использовать в разрабатываемой проектно-сметной документации наиболее оптимальные (то есть максимально выгодные в финансовом плане для ЗАКАЗЧИКА) проектные решения.

4.3.3. Выполнять указания ЗАКАЗЧИКА, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора. Устранять недостатки, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ в период реализации данного Договора, за собственный счет, по получении от ЗАКАЗЧИКА мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего Договора.

4.3.4. Выполнить работы в соответствии с Заданием на проектирование, утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ, руководствуясь соответствующими нормативными актами, с обязательным соблюдением требований технических документов, подлежащих использованию при проектировании, требованиям согласующих органов, требованиям и указаниям ЗАКАЗЧИКА, а также условиям, изложенным в настоящем Договоре.

4.3.5. Согласовывать проектные решения с ЗАКАЗЧИКОМ, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

4.3.6. При необходимости получать технические условия самостоятельно.

4.3.7. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.3.8. В случае привлечения для выполнения работ третьих лиц ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за их действия перед ЗАКАЗЧИКОМ.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. При завершении работ ПОДРЯДЧИК уведомляет ЗАКАЗЧИКА об их готовности и передает ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему 4 (четырех) экземпляров выполненной документации по исполнению настоящего Договора и электронную версию.

Передача результата работ ЗАКАЗЧИКУ осуществляется по накладной.

5.2 . Приемка работы осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в срок не позднее 10 календарных дней после получения от ПОДРЯДЧИКА акта приемки выполненных работ с приложением к нему необходимой документации. В указанный срок ЗАКАЗЧИК обязан направить ПОДРЯДЧИКУ оформленный акт приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае выявления ЗАКАЗЧИКОМ, экспертными или утверждающими органами обоснованных замечаний по качеству работы, составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний и согласованными сроками их устранения ПОДРЯДЧИКОМ без дополнительной оплаты.

5.4. ПОДРЯДЧИК обязан устранить обнаруженные дефекты или недостатки выполненных работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества выполненных работ, предусмотренных Договором за свой счет в согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения. В случае не устранения указанных дефектов или недостатков в согласованный Сторонами срок, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА неустойку.

5.5. В случае досрочного выполнения работ, ЗАКАЗЧИК досрочно принимает работы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из настоящего Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

6.2. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств стихийного характера, военных действий либо прочих обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), на время действия этих обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Данные обстоятельства должны быть документально подтверждены. При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора.

6.4. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, по обстоятельствам, зависящим от ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. ЗАКАЗЧИК вправе удержать неустойку из денежных средств, подлежащих выплате Подрядчику в соответствии с п.п.2.1.

6.5. В случае не устранения дефектов или недостатков, являющиеся следствием ненадлежащего качества выполненных работ, предусмотренных п.5.4 настоящего Договора, в согласованный Сторонами срок, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства. ЗАКАЗЧИК вправе удержать неустойку из денежных средств, подлежащих выплате Подрядчику в соответствии с п.п.2.1.

6.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию», технического задания, ТУ, СНиП, государственных стандартов (ГОСТ), ТСН, предписаний и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, требований согласующих органов, требований и указаний ЗАКАЗЧИКА, а также условиям, изложенным в настоящем Договоре.

7.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в проектно-сметной документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, для которого разрабатывалась проектно-сметная документация.

7.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договоры работы составляет 36 месяцев с даты подписания акт сдачи-приемки выполненных работ.

7.4. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

7.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков ЗАКАЗЧИК должен заявить о них ПОДРЯДЧИКУ в разумный срок после их обнаружения.

В течение 10 (десяти) дней со дня) получения ПОДРЯДЧИКОМ уведомления об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

7.6. Ущерб, нанесенный по вине ПОДРЯДЧИКА объекту культурного наследия, для которого разрабатывалась проектно-сметная документация, вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в период гарантийного срока, возмещается за счет ПОДРЯДЧИКА.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Досрочное расторжение договора возможно:

8.3.1. По взаимному согласию Сторон. При досрочном расторжении по взаимному согласию Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору;

8.3.2. По инициативе ЗАКАЗЧИКА при ненадлежащем выполнении ПОДРЯДЧИКОМ взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

8.3.3. По инициативе ЗАКАЗЧИКА в случае, если ПОДРЯДЧИК не приступает своевременно к исполнению договора и (или) выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, определенному настоящим договором, становится явно невозможным. В случае расторжения договора по данному основанию ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения ему причиненных убытков.

8.3.4. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10-дневного срока с момента вручения ПОДРЯДЧИКУ (уполномоченному представителю ПОДРЯДЧИКА) ЗАКАЗЧИКОМ письменного уведомления о досрочном расторжении настоящего договора.

8.4. О досрочном расторжении настоящего договора инициирующая Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения с указанием причин досрочного расторжения Договора.

8.5. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего договора он подлежит решению путем переговоров, при не достижении согласия – спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики.

8.6. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных, имеющих юридическую силу, документы переданные сторонами в письменной форме факсимильной связью и (или) в форме электронного документа, переданного по электронной почте, с последующим обменом оригиналами этих документов по почте, либо курьером.

Читайте также  Нужно ли узаконивать перепланировку днр

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Неотъемлемыми частями Договора являются приложения:

Приложение№ 1. Задание на проектирование

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Некоммерческая организация-региональный оператор «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики»

Юридический адрес: 369000, КЧР, г.Черкесск, ул.Калантаевского, 36

Расчетный счет 40603810800420000006 в Филиал в г.Черкесск ОАО «МИнБ»

piter-smeta

Договор подряда

Имеется большая база договоров подряда и государственных контрактов.

На практике часто встречается мнение, что для заключения договора можно взять «болванку» договора с другого объекта, поменять реквизиты сторон, название работ и — договор готов. На самом же деле, это ошибочное мнение. Каждый объект индивидуален, поэтому договор тоже должен учитывать индивидуальные особенности строительства. Так же необходимо учесть все возможные ситуации и обстоятельства, которые могут появиться в период строительства, и чем грамотнее будет составлен договор, тем с меньшими рисками может столкнуться Подрядчик и Заказчик в процессе строительства.

В процессе работы я сотрудничаю с юристами-профессионалами, работающими не один год в сфере строительства, которые помогут в решении любых, даже самых сложных, вопросов!

Договор строительного подряда является одним из наиболее распространенных видов договора подряда на сегодняшний день. Договоры подряда на строительные работы заключаются на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию предприятий, зданий (в том числе жилых домов), сооружений или иных объектов, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда могут применяться также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений.

Договор строительного подряда — это гражданско-правовой договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется в установленный договором строительного подряда срок построить по заданию другой стороны (заказчика) определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Если сравнить данное определение с определением договора подряда, можно заметить разницу, что наряду с предметом и сроком договора, существенным условием договора строительного подряда является цена. К тому же, особо выделяется такая обязанность заказчика, как «создание подрядчику необходимых условий для выполнения работы».

Договор строительного подряда носит консенсуальный, возмездный и взаимный характер. Основной сферой его применения является предпринимательская деятельность.

Необходимо отметить следующую особенность в области правового регулирования договоров подряда на строительные работы — это большой массив нормативно-технических норм, то есть правил, регулирующих технические процессы проектирования и ведения строительно-монтажных работ, содержащих требования к используемым в строительстве материалам, конструкциям и изделиям. Указанные правила содержатся в так называемых Строительных нормах и правилах (СНиПах), стандартах и технических условиях, различных инструкциях и положениях, принимаемых уполномоченными государственными органами.

Работы, выполняемые по договору строительного подряда, ведут к созданию или обновлению объектов недвижимости. Начало таких работ связано с решением огромного ряда вопросов, в частности с выделением земельного участка, утверждением проектно-сметной организации, получением согласования органов.

Договор подряда на строительные работы рассчитан обычно на достаточно длительный период времени, в течение которого будут вестись строительные работы и осуществляться эксплуатация объекта в период гарантийного срока. За этот период может произойти существенное изменение цен на строительные работы и материалы, возникнуть потребность внесения изменений в проектную документацию и т.д., что также учитывается законодательством.

Предмет договора строительного подряда

Предметом по договору строительного подряда, как и договора обычного подряда является результат деятельности подрядчика, имеющий конкретную овеществленную форму. Им может выступать объект нового строительства, в том числе сданный «под ключ»: реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия; капитальные ремонт здания или сооружения; монтаж технологического или энергетического и другого специального оборудования; выполнение пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Образец договора строительного подряда может охватывать как весь комплекс работ по объекту, так и часть из них. В случаях, предусмотренных образцом договора, подрядчик может принимать на себя обязанность не только сдать построенный им объект в эксплуатацию, но и обеспечить его эксплуатацию в течении указанного в договоре срока.

Виды работ, которые подрядчик выполняет по договору строительного подряда, могут быть согласованы в самом тексте договора или в технической документации и смете.

Стороны договора строительного подряда

Сторонами по договору строительного подряда выступают заказчик и подрядчик.

В качестве подрядчиков договора строительного подряда выступают различные строительные, строительно-монтажные организации независимо от форм собственности, а также ИП, имеющие лицензию на строительную деятельность.

В роли заказчика могут выступать любые физические и юридические лица. Однако, достаточно часто в договоре подряда на строительные работы заказчик и инвестор не являются одним и тем же лицом. На практике нередка ситуация, когда функции заказчика передаются специализированным организациям, которые действуют в качестве представителей тех лиц, для которых предназначен строящийся объект. Это происходит потому, что в рассматриваемой области выполнения функций заказчика, в частности, осуществление эффективного контроля за деятельностью подрядчика, требует специальных знаний и навыков, а иногда и наличия особого разрешения на данный вид деятельности.

Инвесторами являются лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование. Инвесторами по договоре строительного подряда могут быть органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом, физические и юридические лица, в том числе иностранные, международные организации и др. Инвесторы сами могут выступать в роли заказчиков, если они располагают для этого всеми необходимыми возможностями, или они могут возложить эти функции на других лиц. В этом случае, между инвестором и заказчиком заключается особый инвестиционный договор, который по своей юридической природе является либо договором поручения, либо договором комиссии.

Форма договора строительного подряда

Форма договора строительного подряда соответствует форме договора подряда (См. раздел Форма договора подряда).

Условия договора строительного подряда

Содержание любого договора составляет совокупность согласованных сторонами условий. Помимо условий в текст договора входят преамбула, адреса, реквизиты и подписи сторон. По степени важности условия договора можно разделить на существенные, дополнительные и случайные.

Существенные условия договора строительного подряда

Существенные условия договора строительного подряда включают те же условия, что и договор подряда (см. раздел Условия договора подряда), однако, к ним добавляется существенное условие о цене договора, которая подлежит обязательному согласованию.

Итак, существенными условиями договора подряда на строительные работы являются:

Предмет договора строительного подряда. Им являются «результат выполненной работы», то есть объект нового строительства или иные работы, связанные со строящимся объектом. В любом случае, предметом является результат деятельности подрядчика, имеющий конкретно-овеществленную форму (более подробно в Понятие предмета договора подряда).

Срок договора строительного подряда. В образце договора строительного подряда необходимо указывать два срока: срок начала и срок окончания работы. Нарушение подрядчиком сроков окончания строительных работ может быть основанием для расторжения договора строительного подряда (п.10 информационного письма Президиума ВАС РФ ОТ 24.01.2000 № 51).

Цена договора строительного подряда. Ввиду большого объема строительных работ цена договора строительного подряда обычно определяется путем составления сметы, представляющей собой постатейные перечень затрат на выполнение работ, приобретение оборудования, закупку строительных материалов и конструкций и т.д. Вместе с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, смета образует проектно-сметную документацию. Также цена может быть согласована в самом тексте договора строительного подряда.

Дополнительные условия договора строительного подряда

Одним из важнейших вопросов, который необходимо указать сторонам в образце договора строительного подряда, является вопрос о качестве работ. Для этого созданы так называемые строительные нормы и правила — СНиПы. Это тоже правовые нормы, однако они носят технический характер. Данные нормы не просто императивны, обязанность их соблюдения подкреплена мерами административного принуждения.

Важным условием договора подряда строительных работ является не только гарантия качества работ, но и определение гарантийного срока, на протяжении которого подрядчик гарантирует достижение результатами работы показателей, указанных в технической документации, и возможность их эксплуатации в соответствии с договором строительного подряда.

В договор строительного подряда могут быть внесены условия о страховании объекта строительства (ст.742 ГК РФ), порядке внесения изменений в техническую документацию (ст.744 ГК РФ), другие условия, предусмотренные в соответствующих статьях ГК РФ.

Случайные условия договора подряда

Случайные условия — условия, которые включаются в содержание договора только по усмотрению сторон. Эти случайные условия либо дополняют обычные условия, либо изменяют эти обычные условия, которые зафиксированы в законе. Если случайное условие отсутствует в тексте договора, то это не влияет на действительность договора. Таким образом, договор подряда строительных работ может содержать любые случайные условия по усмотрению сторон.

Виды договора строительного подряда

Договор строительного подряда имеет следующие разновидности:

• договор строительного субподряда (договор субподряда), сторонами которого являются подрядчик и субподрядчик;

• договор генерального строительного подряда (договор генподряда), заключаемый между заказчиком и генподрядчиком.

• С договором строительного подряда имеет общие черты также инвестиционный договор — договор на оказание услуг технического заказчика.

Приложения договора строительного подряда

Приложение к договору — это правовой документ, являющийся неотъемлемой частью договора и содержащий дополнительные данные о сделке.

Договор строительного подряда содержит приложения:

  • Календарный план работ;
  • Техническое задание;
  • Перечень материалов;
  • Перечень оборудования;
  • Перечень технической документации;
  • Смета;
  • Правоустанавливающие документы на земельный участок;
  • Разрешения (лицензии) заказчика на проведение работ;
  • Разрешения (лицензии) исполнителя на проведение работ;
  • Страховой полис;
  • Регламент проведения работ.

Сопутствующие документы договора строительного подряда

Сопутствующий документ к договору — это официальный документ, который имеет юридическую силу, составляется после подписания договора, содержит дополнительные данные о сделке.

Договор строительного подряда содержит сопутствующие документы:

  • Акт приема-передачи оборудования;
  • Акт приема-передачи технической документации;
  • Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
  • Справка о стоимости работ и затрат (форма КС-3);
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Чтобы заказать услуги сметчика Натальи Смирновой обращайтесь по телеофну +7 921 947-21-61

Сайт профессионального сметчика Смирновой Натальи Валерьевны

Образец договор на составление сметы образец

Основания для расчета сметы

Договор на составление сметы основывается на представленной заказчиком информации, связанной с подготовкой и реализацией проекта. Это чертежи, расчеты, ведомости, спецификации и другие виды документации, подтверждающие обоснованность объема и стоимости работ строительного цикла.

Заказчик, выступающий инвестором, имеет право определять стоимость строительства, исходя из своих возможностей и представлений о рыночной цене проекта. Исполнитель (подрядчик), в свою очередь, может с этой ценой не согласиться.

Лучшим вариантом решения, которое устроит обе стороны, будет обращение к услугам независимой авторитетной организации, специализирующейся в области разработки сметной документации. Профессионалы быстро составят смету, соответствующую нормативам законодательства и отражающую справедливую стоимость строительных работ.

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

В каких случаях составляется документ

Смета на строительно-отделочные работы может составляться в дополнение к договору как между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, так и между физическими лицами.
Объекты строительства и ремонта также могут быть самые различные:

  • частные дома и квартиры;
  • здания и сооружения, принадлежащие коммерческим организациям или государственным учреждениям;
  • отдельные помещения или целые комплексы строений и т.д.

Дефектная ведомость

Как и было сказано выше, смета на ремонт составляется на основе дефектной ведомости. Поводом ее заполнения становится выход кровли из строя по любой причине: начиная от окончания срока эксплуатации (естественный приход в негодность кровельных материалов), и заканчивая результатами ошибок, допущенных в процессе проведения монтажных работ.

Читайте также  Как вклеить вкладыш в трудовую книжку

Если разговор идет о частном коттедже или дачном домике, но планируется проведение ремонта с привлечением сторонних лиц, то для того, чтобы ознакомиться с объемом предстоящих работ и трат, следует вызвать специалиста. Он оценит стоимость ремонтных работ с высокой точностью. Подобный подход дает возможность оптимизировать расходы на строительные работы, проведение которых необходимо для выполнения аварийного, текущего или капитального ремонта.

Задать бесплатно вопрос юристу

Жильцам многоквартирного дома нужно действовать по тому же принципу. Но в то же время, специалист, занимающийся оценкой, должен являться сотрудником управляющей компании, которая отвечает за содержание дома. Таким образом, чтобы вызвать специалиста, нужно подать коллективное заявление.

Технический работник зафиксирует все имеющиеся дефекты и внесет их в специальный бланк, в котором, помимо всего прочего, указываются необходимые для решения имеющейся проблемы меры. Зачастую к бланку с описанием имеющихся дефектов прикладываются фотографии.

«Стоит понимать, что смета на проведение ремонтных работ, формируется на основе информации, присутствующей в дефектной ведомости. В связи с этим, к ее составлению нужно отнестись максимально ответственно.»

Составление сметы на оказание услуг образец

Договор об оказании услуги (выполнении работы), исполняемой в присутствии потребителя, может оформляться также путем выдачи кассового чека, билета и т.п. Изделие, указанное в документе, подтверждающем заключение договора об оказании услуги (выполнении работы), в случае утраты этого документа выдается на основании письменного заявления потребителя по предъявлении им паспорта или иного документа, удостоверяющего личность потребителя. Цена услуги (работы) в договоре определяется соглашением сторон.

Договор на составление сметной документации образец бланк

Смета на выполнение работы оказание услуги Цена договора подряда далее — ДП может быть определена различными способами, в т. Смета представляет собой план предстоящих расходов, связанных с исполнением обязанностей сторон по ДП. Унифицированного образца такого документа не утверждено, поэтому смета может быть составлена в произвольной форме, но при этом она должна включать все атрибуты, на практике обычно применяемые для такого рода документов.

При оформлении сметы рекомендуется опираться на положения Методики определения стоимости. Обычно смета включает следующие сведения: Реквизиты и наименование договора, к которому относится смета.

Наименование документа. Наименование работ, их единицу измерения и необходимый объем. Цену за единицу работы и итоговую цену за необходимый объем работ данного вида с указанием размера НДС. Цена работ в ДП может быть выражена в твердой или приблизительной форме см. Общую сумму затрат по смете.

Дату составления документа. Реквизиты и подписи сторон. Смета может составляться с различной степенью детализации например, с выделением отдельных этапов работ или без такового и т. Такой документ может быть составлен на основе размещенного ниже образца сметы к договору подряда: Смета к договору подряда — образец. Смета может быть составлена любой из сторон, однако юридическую силу она приобретает только после того, как обе стороны ее согласуют.

Только тогда смета становится неотъемлемой частью ДП. Практика применения сметы для определения цены ДП весьма распространена, однако наличие сметы к договору — требование необязательное.

Если в договоре не указана цена или способ ее определения, для ее исчисления необходимо руководствоваться п. Цена в смете может быть выражена не только в денежной, но и в натуральной форме. При этом, например, заказчик должен оплатить результат работ, если им не выполнено обязательство по ДП о передаче подрядчику товаров в счет оплаты исполненных работ п.

В отношении отдельных видов ДП могут быть установлены специальные требования о применении смет. Так, для договора строительного подряда наличие сметы является обязательным п. Существенными условиями такого договора являются условия о предмете, цене, а также сроках подрядных работ.

Например, суд признал договор строительного подряда незаключенным на том основании, что в нем не были согласованы данные условия, поскольку отсутствовали согласованные сторонами локальные сметные расчеты, заявленные как приложения к договору, и, как следствие, не представлялось возможным определить объем и стоимость работ по договору решение АС г.

Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Подведем итоги. Смета к ДП составляется в произвольной форме с указанием необходимых атрибутов.

По общему правилу смета для ДП не является обязательной, однако договор строительного подряда такой документ в своем составе должен предусматривать.

Статья оказалась полезной? Является ли нарушением отсутствие сметы в приложении к договору оказания услуг? Должно ли приложение к договору оказания услуг на предмет- вывоз строительного крупногабаритного мусора содержать расчёт услуги либо смету и в каком нормативно-правовом акте есть описание содержание этого документа? Если сметы расчёта нет, является ли это нарушением? Можно ли оспорить признать недействительной, фиктивной заключённую сделку?

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расстояние вывоза мусора, каким транспортом — ведь всё это категории сметного дела. Это может быть в любом документе договора, в том числе и приложении и дополнительном соглашении. ГК РФ Статья Договор возмездного оказания услуг 1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность , а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Безусловно, чтобы стороны понимали, что они оказывали и за что оплачивается должен быть расчет, либо прейскурант цен, так как нет обоснования из чего состоит услуга и какова их стоимость. Недействительность сделок Возможно ознакомиться с договором? Возникают дополнительные вопросы? Можем обсудить детально. Общение в чате бесплатно, до того момента как юрист не выставил счет, а клиент, при этом согласился.

При желании Вы можете заказать более подробную платную консультацию с анализом и применением закона, или составление документа по Вашему вопросу. Платная консультация даст Вам возможность понимания четкого алгоритма действий для достижения результата, а документ приблизит Вас к намеченной цели.

С уважением, юрист Дмитрий. Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение. Смета на выполнение работ приложение к договору строительного подряда Тип документа: Смета Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Занесено в базу Внесены исправления в У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более договоров и документов различного характера.

Приятного времяпровождения! Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Многие документы в таких форматах есть только у нас. Может ли смета доходов и расходов являться нормативным правовым актом? Договор на оказание услуг, если услугами являются монтажные работы, обязательно должен предусматривать. При выполнении монтажных используется большое количество мелких материалов, которые просто невозможно указать в договоре. Необходимость использования тех или иных материалов зачастую приходится определять уже в процессе выполнения работ.

В договоре бывает также невозможно учесть все дополнительные работы, которые производятся при монтаже. Если при этом заключен только договор на оказание услуг по монтажу, то все сопутствующие не будут оплачены заказчиком. А если при заключении договора была подписана смета, то в ней конкретно определены работы, за выполнение которых заказчик платит.

Следовательно, работы, выполненные сверх сметы, но необходимые для исполнения обязательств по договору, а также материалы, необходимые для выполнения таких работ, должны быть оплачены заказчиком дополнительно. В самом договоре обозначается только сумма за монтажные работы, а смета доходов и расходов является нормативно-правовым актом и обязательным приложением к договору, подтверждающим действительность суммы, указанной в договоре.

В Жилищном кодексе РФ напрямую не предусмотрена обязанность управляющей кампании предоставлять смету выполнения работ. Но кампания по договору с жильцами обязана производить услуги по ремонту общего имущества в доме.

А при проведении таких ремонтных работ подразумеваются затраты со стороны управляющей кампании далее — УК. И для подтверждения своих расходов она обязана предоставить по требованию жильцов смету, в которой указаны все проведённые кампанией работы, материалы, используемые для выполнения работ, и стоимость услуг.

Некоторые УК скрывают от жильцов сметы на проведение по разным причинам, но основная причина сокрытия таких смет — это либо недоброкачественный материал, используемый при выполнении работ, либо не полный перечень проведенных. Бывают случаи, что стоимость материалов, заложенных в, явно завышена. Смета — документ, в котором указаны перечень услуг , материалов, оборудования и их стоимость цена.

Если одна из сторон потребитель или изготовитель требует составления, то такое требование должно быть удовлетворено. Смета бывает двух видов: твердой и приблизительной. При составлении твердой сметы исполнитель не вправе требовать оплаты дополнительных работ и расходов. Смета к договору подряда — образец данного документа будет полезен при заключении соглашения такого рода. Прочитав нашу статью, вы сможете понять, что представляет собой эта, и научитесь ее составлять.

Смета представляет собой финансовый документ специального вида, который согласовывается сторонами при заключении договора и является его неотъемлемым приложением. В отражается расчет или план предстоящих расходов на выполнение какой-либо работы. Через составление, в соответствии с п.

Законодатель не обязывает субъектов подрядных отношений в императивном порядке оформлять сметную документацию, но допускает такую возможность.

Цена по смете может быть как твердой, так и приблизительной п. При исполнении договора строительного подряда подрядчик обязан следовать не только технической документации, но и при ее наличии п. Унифицированной формы сметной документации законом не предусмотрено. При составлении документа можно руководствоваться рекомендательным нормативным актом — методикой, утвержденной постановлением Госстроя России от Исходя из сложившийся практики, форма документа представляет собой таблицу, в которойможет содержаться следующая информация: Наименование вида работ.

Цена выполнения за единицу, весь объем каждой из работ и суммировано. Общая стоимость работ определяется в смете как по этапам, так и в совокупности за всю работу. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребитель — ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ оказанию услуг или необходимых для этого расходов.

Формирование сметы на строительно-отделочные работы является необходимой частью исполнения договора по строительству и ремонту различного рода объектов. Смета на строительно-отделочные работы может составляться в дополнение к договору как между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, так и между физическими лицами.

Объекты строительства и ремонта также могут быть самые различные: частные дома и квартиры; здания и сооружения, принадлежащие коммерческим организациям или государственным учреждениям; отдельные помещения или целые комплексы строений и т.

Смета — это предварительный расчет стоимости строительных материалов и услуг. Этот документ необходим для того, чтобы заказчик по договору имел четкое представление о том, какие затраты на ремонт и строительство ему предстоят. В некоторые сметы помимо расписывания собственно расходов вносится еще и период проведения тех или иных работ. После составления и визирования документ позволяет заказчику лучше контролировать выполняемые работы.

Нет тематического видео для этой статьи. Видео кликните для воспроизведения. Если рассматривать роль сметы с точки зрения бухгалтерии, то она тоже вполне очевидна: именно на ее основе в большинстве случаев проходит списание стоимости материалов, строительно-монтажных и ремонтных работ.

Если говорить более точно, списание происходит после подписания заказчиком и исполнителем первичного учетного документа: акта выполненных работ, но смета подтверждает достоверность прописанной в нем стоимости работ и материалов. Чем тщательнее и детальнее будет составлена смета, тем меньше вероятности того, что в процессе работ между заказчиком и исполнителем возникнут какие-то разногласия и спорные моменты.