Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

Договор на выполнение шефмонтажных работ (Образец)

Открыть документ в галерее:

Текст документа:

ДОГОВОР N ________ на выполнение шефмонтажных работ

г. ___________ «___» ___________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «__________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Заказчик поручает Подрядчику провести Шеф-монтажные работы (адрес объекта) ______________ насосов-теплогенераторов типа «НТГ» в тепловом пункте ___________________ Заказчика.

В состав шеф-монтажных работ входят:

— согласование принципиальной схемы ИТП на соответствие требованиям монтажа и эксплуатации НТГ;

— контроль соответствия выполняемых монтажных работ в НТГ проектным материалам;

— согласование электрической схемы подключения НТГ;

— контроль правильности выбора применяемых автоматов защиты, сечения проводов устройства управления и электродвигателя;

— контроль правильности сборки электрической схемы НТГ и ИТП;

— проведение пусконаладочных работ;

Подрядчик на условиях настоящего Договора принимает на себя следующие обязательства:

1.1. Контроль готовности индивидуального теплового пункта (далее — ИТП) и насоса-теплогенератора типа НТГ (далее НТГ) к проведению пусконаладочных работ.

1.2. Проверка и регулировка соосности валов электродвигателя и теплогенератора НТГ.

1.3. Проверка сопротивления изоляции обмотки статора электродвигателя. Допуск электродвигателя к работе в составе НТГ после проведения сушки обмоток Заказчиком (при необходимости).

1.4. Проведение экспресс анализа применяемого теплоносителя по водородному показателю и жесткости. Проверка соответствия применяемого теплоносителя требованиям по жесткости и качеству, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на НТГ (проверка производится по результатам анализа теплоносителя, проведенного Заказчиком), заполнение гидросистемы ИТП теплоносителем

1.5. Опрессовка гидравлических магистралей ИТП под давлением не менее 2-х МПа, путем включения циркуляционного насоса и удаление воздуха из них.

1.6. Проверка правильности вращения двигателя теплогенератора, изменение направления вращения при необходимости.

1.7. Регулировка датчика давления и проверка его работы и при срабатывании в аварийном режиме.

1.8. Регулировка датчика температуры и проверка его работы при срабатывании в аварийном и рабочем режимах.

1.9. Проверка питающего напряжения.

1.10. Подтверждение работоспособности НТГ в ИТП Заказчика.

а) нагрев теплоносителя до согласованного с Заказчиком значения.

б) контроль температуры подшипников, корпуса двигателя и теплогенератора, температуры и давления в прямой и обратной магистрали гидросистемы, величины вибрации.

г) проверка герметичности гидросистемы НТГ и ИТП.

д) прекращение работы НТГ посредством системы управления.

1.11. Выдача рекомендаций специалистам Заказчика по правилам эксплуатации и технического обслуживания.

1.12. Выдача рекомендаций по дальнейшему использованию НТГ и проведения доработок теплового пункта Заказчика.

По дополнительному соглашению с Заказчиком может быть проведена проверка и подтверждения работоспособности НТГ в ИТП Заказчика в течение 24 — 48 часов.

1.13. Обеспечение прибытия специалистов Подрядчика после получения письменного извещения от Заказчика о его готовности к выполнению работ и получение их оплаты. Планируемый срок выполнения работ 7 (Семь) рабочих дней.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена пуско-наладочных работ составляет _____________________ рублей, в том числе НДС _____________________________________________ рублей.

Цена является предварительной и может быть изменена в зависимости от фактического объема и времени проведения работ.

2.2. Оплата работ производится в виде 100% предоплаты согласно выставленного счета.

2.3. Отдельно Заказчик оплачивает расходы Подрядчика на выплату командировочных расходов на работников, включающие в себя:

— суточные в размере _________________________ рублей в день на одного работника,

— проживание в гостинице согласно выставленному счету,

— проезд к месту выполнения работ и обратно.

2.4. В случае необходимости до окончания работ по заявке Заказчик письменно извещает Подрядчика и согласовывает с ним условия и сроки проведения дополнительных работ. В этом случае оплата дополнительных расходов производится в соответствии с пунктом 2.3. настоящего договора.

3. Обязанности Подрядчика

Для выполнения настоящего договора Подрядчик:

3.1. Обеспечивает своевременное прибытие своих специалистов с необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ (после поступления денежных средств на счет Подрядчика и получения письменного уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ).

3.2. Выполняет работы с надлежащим качеством в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему.

3.3. По окончании выполнения работ сдать выполненные работы по акту приема-передачи.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик:

4.1.1. Производит оплату в порядке и условиях установленных настоящим Договором.

4.1.2. Предоставляет в распоряжение Подрядчика все необходимые для проведения работ проектные материалы.

4.1.3. Выделяет ответственного представителя на весь срок проведения работ.

4.1.4. Производит подготовку теплосети объекта к эксплуатации.

4.1.5. Производит полную подготовку ИТП к проведению шеф-монтажных работ в соответствии с ТКП 45-4.02-183-2009 (02250) «Тепловые пункты. Правила проектирования» и Руководством по эксплуатации НТГ.

4.1.6. Обеспечивает доставку специалистов Подрядчика от аэропорта, ж.д. станции к месту проживания и обратно, автотранспортом от места проживания к месту проведения обследования и обратно а также беспрепятственный допуск к месту проведения работ.

4.1.7. Обеспечивает непрерывность проведения работ.

4.2. По окончании работ подписать Акт о выполнении работ в порядке, установленном настоящим Договором.

4.3. Приостановка работ фиксируется двусторонним актом с указанием причин.

4.4. После окончания работ по данному договору выдает на руки представителю Подрядчика, подписанный установленным порядком, Акт о выполнении работ, даже при наличии разногласий. Все разногласия отражаются Подрядчиком и Заказчиком в Акте выполнения пусконаладочных работ в графе «Особое мнение».

В случае отказа от выполнения Заказчиком обязательства о выдаче Подрядчику Акта выполненных работ, последний подготавливается Подрядчиком и высылается заказным письмом с уведомлением.

5. Гарантии сторон

5.1. Подрядчик гарантирует:

качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

5.2. Заказчик гарантирует:

— готовность объекта к проведению шеф-монтажных работ. Простой специалистов Подрядчика оплачивается из расчета ___________________, в том числе НДС, на одного человека за каждые сутки простоя;

— выполнение всех принятых на себя обязательств по данному договору полностью и в установленные договором сроки.

6. Прочие условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Республики Беларусь.

6.3. Споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего договора.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.5. Настоящий договор, а так же все иные соглашения Сторон, заключенные или оформленные Сторонами посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. При этом Стороны договора в течение одного месяца с момента заключения настоящего договора по факсимильной связи обязуются произвести его оформление в письменном виде с обменом оригиналов.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, и оба имеют одинаковую силу.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непреодолимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней после начала их действия.

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными организациями.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

Читайте также  Судебный пристав плетнева г волгоград

Шеф-монтаж технологического оборудования

  • Комплексное проектирование
  • Авторский надзор
  • Комплектация оборудованием
  • Шеф-монтаж
  • Пуско-наладка
  • Новая технология рафинации масла

Квалифицированные специалисты ООО «Фирма «БЕСТ» проведут работы по шеф-монтажу технологического оборудования на вашем предприятии, что гарантирует проведение монтажных работ в соответствии с проектными решениями и в оговоренные сроки. Проведение шеф-монтажных работ нашими специалистами значительно облегчит работу как подрядной организации, выполняющей монтаж оборудования, так и непосредственно заказчика, облегчив ему контроль за ходом монтажа.

Срок проведения шеф-монтажа зависит от конкретных условий заключенного между заказчиком и исполнителем договора.

Один из наших выполненных проектов — Шеф-монтаж Боброво.

Порядок проведения монтажных работ

Услуги по шеф-монтажу при монтажных работах по сборке и установке производственных линий подразумевают общетехнический и технологический контроль за ходом работ и контроль качества при выполнении работ.

Шеф-монтаж в обязательном порядке сопровождается выездом нашего специалиста к месту постоянной эксплуатации технологического оборудования.

Во время проведения работ по шеф-монтажу нашими сотрудниками будут выполнены следующие работы:

  • Проверка состояния поступившего оборудования.
  • Проверка опорных металлических конструкций и фундаментов под оборудование на соответствие проекту.
  • Консультирование монтажников Заказчика по технологии выполнения монтажа технологического оборудования.
  • Консультации по размещению запорно-регулирующей арматуры, расходомеров и приборов КИП на смонтированном оборудовании.
  • Постоянное наблюдение и контроль за качеством выполнения работ по монтажу оборудования и обвязки его трубопроводами в соответствии с технологическими схемами.
  • Обеспечение рационального использования на объекте применяемых машин, механизмов, транспортных средств, а также экономного расходования материалов.

Стоимость проведения шеф-монтажных работ при вводе объекта в эксплуатацию полностью окупается. Несвоевременно выявленные проблемы при монтаже могут принести гораздо больший ущерб, такой как выход из строя дорогостоящего оборудования, не получение качественного продукта, срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию.

Преимущества работы с ООО «Фирма «БЕСТ»

Мы всегда открыты для диалога. Это не просто слова. Это означает, что вы можете рассчитывать на индивидуальный подход в выполнении вашего заказа.

Мы отвечаем за качество и сроки выполнения работ. Если договор заключён и оговорены все сроки, то мы компенсируем люблю задержку исполнения обязательств за исключением форс-мажорных. В любом случае каждый нюанс будет подробно прописан в договоре. Ответственность за выполнение лежит полностью на нас.

Ждем Вас у нас в офисе.

Наши специалисты готовы ответить на все интересующие Вас вопросы.

Образец договора на шеф монтаж

Договор № ____ от ___.___.201__г.

на шеф – монтажные работы

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу _________________________________________________________________________________шеф-монтажные работы:

а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ________________ руб., в том числе НДС 18% — _______________ руб. Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А.

2.2. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

2.3. Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

2.4. Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами.

2.5 Оплата дополнительных работ по договору производится Заказчиком в размере и в срок, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.6 Оплата работ в полном объеме производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения шеф-монтажных работ, и счета-фактуры.

2.7 Подрядчик обязуется:

2.7.1. Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.

2.7.2 Своевременно сдать Заказчику надлежаще выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.7.3. Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В.

2.7.4. По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика.

2.8 Заказчик обязуется:

2.8.1. Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.

2.8.2. Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.

2.10 Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение _____ дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку. Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки. При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение ___ дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.

2.11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.

3.2. В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок.

3.3 Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке.

3.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до ___.___.201__г.

В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов. Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным.

5.2. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Шеф монтаж

Скажите пожалуйста, мы частная фирма по монтажу оборудования, ранее мы занимались только пуско-наладкой, а теперь хотим взять шеф монтаж, но мы не знаем как это юридически можно запустить, по договору и смете или как-то ещё?

Нужно ли получать СРО на шеф-монтаж светопрозрачных конструкций? Спасибо!

Читайте также  Составить из слов предложения на английском языке

У нас договор на шеф-монтаж асфальтобетонного завода. Должны ли мы дать гарантию на наши услуги и на какой срок?

Строительная компания, сотрудник отправляется на шеф монтаж, какие есть документы, чтобы был подтвержден приезд со стороны заказчика и, соответственно, день отъезда.? заранее спасибо. Елена.

Нужна консультация (или типовой договор) по составлению договора подряда между двумя юр. лицами (заказчиком и подрядчиком) при условии почасовой оплаты строительно-монтажных работ, производимых бригадой подрядчика.

Работа-монтаж оборудования под руководством шеф-монтажника фирмы-производителя оборудования. Точный объем работ неизвестен (Что шеф-монтажник скажет-то и будут делать).

Оплата после подписания Акта о выполненных работах.

Организация из РФ имеет подписанный контракт с организацией из РБ. На основании контракта организация bo РФ должна направить своих представителей с РБ для осуществления шеф-монтажа оборудования. Отправляются автотранспортов какие документы должны быть у представителей при пересечении границы.

Как составить претензию? В договоре об оплате оборудования: оплата 20% в течение 5 банковских дней с момента окончания пусконаладочных работ (окончательный платеж). Как быть покупатель не вызывает на пуско-наладку, сроки вызова на пуско-наладку в договоре не оговорены. Ведь пусконаладочный вообще может не быть, товар отгружен документы подписаны! Как быть и как получить свои деньги? На какие статьи законы и судебные дела можно сослаться.

Часть текста договора:

2. ЦЕНЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ.

2.1 Цены на Товар, установленные в валюте Российской Федерации, приведены в Приложении №1 к данному Договору.

2.2 Общая стоимость Товара составляет., в т.ч. НДС 18%

2.3 Стоимость Товара не включает расходы, связанные с его доставкой. Транспортировка Товара оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ.

2.4 Стоимость пуско-наладочных работ Товара по Приложению №1 на производственных площадях ПОКУПАТЕЛЯ входит в стоимость Товара.

2.5. Командировочные расходы ПОСТАВЩИКА, связанные с производством пуско-наладочных работ, подлежат возмещению ПОКУПАТЕЛЕМ по фактически сложившимся затратам на основании акта, счета-фактуры и счета ПОСТАВЩИКА. Командировочные расходы, подлежащие возмещению, увеличиваются на сумму НДС по ставке 18 %.

2.6 Оплата Товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ в валюте Российской Федерации, в следующем порядке:

— предоплата в размере 40%, в течение 5 банковских дней с момента подписания договора,

— оплата 40% в течение 5 банковских дней с момента уведомления о готовности к отгрузке,

— оплата 20% в течение 5 банковских дней с момента окончания пуско-наладочных работ.

Фактом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.

2.7 Возмещение командировочных расходов ПОСТАВЩИКА по п. 2.5 производится в течение 5 банковских дней, после окончания пуско-наладочных работ. Исполнение данного пункта договора является условием вступления в действие гарантийных обязательств со стороны Поставщика.

2.8. Расчеты по Договору осуществляются на основании выставленного ПОСТАВЩИКОМ счета.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

6.1 Целью и результатом пуско-наладочных работ является достижение состояния оборудования, при котором оно стабильно исполняет все функции, указанные в Приложениях к договору, с соблюдением всех характеристик, указанных там же. Проверка стабильности данного состояния осуществляется путем беспрерывной работы в течение 72 часов. Перерывы в работе или сбои, вызванные внешними факторами, такими, как:

— несоответствие ТУ, или брак, входных изделий (пробка, бутылка);

— неритмичность работы линии, вызванная другими её элементами;-несоответствие температуры разливаемого масла техническим характеристикам (Приложение № 1 к Договору).

— несоответствие кондиций электропитания;

— несоответствие ТУ давления или кондиций воздуха (наличие твердых частиц, конденсата, масла):

не являются признаками нарушения стабильности в работе оборудования.

6.2 Пуско-наладочные работы начинаются с шеф-монтажа. Начало шеф – монтажа возможно только по достижении помещением полной строительной готовности, наличия системы воздухоснабжения с фильтрацией и влаго-маслоотделением, а также решения вопросов с организацией проживания представителей ПОСТАВЩИКА. Шеф-монтаж проводится силами и средствами ПОКУПАТЕЛЯ, под инженерным надзором представителя ПОСТАВЩИКА. В состав работ входит:

— расположение оборудования в составе линии;

— монтаж и подключение маслопровода, и пневмопровода;

— монтаж и подключение электропитания и лини заземления.

6.3 ПОСТАВЩИК обязуется приступить к проведению пуско-наладочных работ Товара (по Приложениям №1) в течение 3 рабочих дней после извещения его ПОКУПАТЕЛЕМ о своей готовности в соответствии с п. 6.2 Договора.

Существует ли такой объединенный вид договора: Договор на проектирование, поставку, шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования? Все, от проекта до пуска в одном документе? «Под ключ», так сказать. На таком виде документа настаивает заказчик. Объединить услуги, продажу, с кучей приложений, разными календарными планами, системой оплаты и тех. заданиями! Документ будет перегружен информацией, тяжелый к восприятию. Мы боимся запутаться. Имел место в истории подобный вид сделки? За 9 лет мы ни разу не столкнулись с таким видом партнерских отношений. Все договоры прописывались отдельно. Времени очень мало, очень прошу помочь, если есть типовой договор подобного вида, как возможно получить его? Заранее благодарна, с уважением, Козлова О., г. Томск.

Для осуществления работ по шеф-монтажу и запуску иностранного оборудования необходимо привести специалистов из Италии. Для осуществление данных работ будет заключен прямой договор с производителем оборудования. Специалисты будут получать визу типа «Техническое обслуживание».

В настоящий момент, согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 27 июля 2020 г. № 22, пункт 6:

«6.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;».

Вопрос: Требуется ли выполнять 14 дневную изоляцию специалистам по прибытию в Россию, или данные работы нельзя отнести к трудовой деятельности?

Заказала кухню в Арене шеф-кухни,4 этаж. Дизайнер Ирина, в целом ее работой довольна, Ждала 3 с половиной месяца, позвонили, начался монтаж, и это какой-то УЖАС! испортили не только все хорошее отношение, но и кстати не дешевую деревянную кухню, которую так долго ждала! Со словами что вы хотите.. такие массивы! Ощущение, что в первый раз взяли в руки дрель.. как можно было испортить 7 фасадов при установке ручек?! Позвонила.. пришел некто Андрей (со слов родственник руководства шеф-кухни в Белоруссии, и как сам про себя сказал-я человек без совести.. жалуйтесь куда хотите! Попросила хотя бы сделать тогда дополнительную скидку.. про моральный ущерб вообще так поняла даже и слышать не хотят. Пытался все свалить на других сотрудников и вообще выставить меня вымогательницей, это за мои то деньги, испорченную кухню и настроение! Сказал: Ну это же внутри.. с обратной стороны дверей. я что дверцы открывать и пользоваться кухней не буду?! В итоге.. после долгих переговоров (видите ли 125000 р. для них вообще НЕ ДЕНЬГИ. была предложена замена и то не всех фасадов (хотите ждите.. еще месяц.. вот спасибо!) и более, чем скромная компенсация в масштабах так сказать «проделанной работы» установщиков кухни. Такое ощущение сложилось, что это даже была УМЫШЛЕННАЯ порча кухни. По срокам тоже задержка 19 дней. Что можно предпринять в данной ситуации и на какую компенсацию я могу рассчитывать (предложили всего 7000 р)

Помогите в данном вопросе:

У Заказчика есть намерение построить новый завод по производству кирпича и импортной производственной линией. На рассматриваемой стадии Заказчик не имеет проекта, имеет поверхностное представление о технологическом процессе производства кирпича, но имеет предварительную договоренность с крупной европейской компанией («А»), готовой спроектировать и поставить производственную линию, произвести шеф-монтаж, но не готовой осуществлять СМС. Вместе с тем, существует другая строительная компания, которая готова осуществить СМС («Б»). Заказчик опасается, что могут возникнуть проблемы сочетаемости технологического оборудования и СМС, учитывая, что эти работы проводят разные компании параллельно. Параллельно же работам идет проектирование и производственной линии и здания завода. Кроме того, Заказчик опасается, что результат работ будет иметь «пробелы», не предусмотренные ни «А», ни «Б». Ждать полных проектов от компаний назначать тех. экспертизу возможности нет.

В: какую структуру сделки Вы бы посоветовали Заказчику в данном случае как наиболее приемлемую для защиты его интересов, но при этом потенциально приемлемую для двух других компаний? Какие есть варианты? Какие тут правовые риски в каждом варианте?

Читайте также  Как подать в суд при административном правонарушении

В наш адрес контрагентом направлен проект договора на опытно-промышленную эксплуатацию оборудования. Мы являемся энергетической компанией. По условию договора, а именно предметом договора является установка на ПС По истечении определенного в настоящем договоре срока Пользователь должен подготовить и представить Правообладателю отчет об итогах эксплуатации Оборудования с указанием выявленных недостатков и дефектов, а также возникших в ходе нее предложений по совершенствованию Оборудования (вакуумного выключателя номинальным напряжением кВ-110,0) далее в данном договоре прописано, что Правообладатель обязуется по истечению срока опытно-промышленной эксплуатации оборудования продать его Пользователю в собственность. Шеф-монтаж оборудования на месте ее установки осуществляется силами Правообладателя. Настоящие условия прописаны в проекте направленный в наш адрес. Можете ли Вы провести правовой анализ договора из предмета. Какие могут возникнуть риски по настоящему договору? Как можно нашей компании подстраховаться? Какие условия необходимо дополнительно прописать и предусмотреть? Я так понимаю что это смешанный договор? Или для этого вам необходимо направить проект договора? Заранее благодарю! Мне очень необходима Ваша помощь!

С 18 сентября 2018 г. года я работал в ООО «___________» в должности.

Инженер шеф-монтажа, по адресу, г.Воронеж, ____________. В мае 2019 я был уволен и принят в новую организацию ООО «___________________» без моего уведомления, просто выдали новые документы произведя записи.

Трудовым договором предусмотрено 50% рабочего времени Работник будет находиться в командировке. Рабочий день согласно Трудовому договору установлен с 9:00 до 18:00. Рабочий день в командировке выходил за пределы рабочего времени установленного Трудовым кодексом и договором. Мой рабочий день был с 8:00 до 20:00, в некоторых случаях до 22:00, а также осуществлялась работа в выходные дни: суббота и воскресенье. Работа сверхурочно и работа в выходные дни мне никак не оплачивалась и не предоставлялись отгулы, что напрямую нарушает мои трудовые права. Данные нормы нарушаются работодателем повсеместно, со всеми работниками занятыми на строительно-монтажных работах. Доказательство нарушения у меня имеются в качестве переписки в Ватсап на начало рабочего дня и временное окончание рабочего дня, а также имею возможность пригласить свидетелей, ранее работавших на данном предприятии и также работающих с нарушениями.

Также на данном предприятии имеет место быть «серая» заработная плата. Что я могу подтвердить выписками с моего расчетного счета, а также, служебными записками с суммами серых зарплат и мотивационных премий, не учтенных при сдаче налоговых деклараций. По предприятию мне была установлена мотивационная премия по завершению и сдаче объектов, и заверенная подписью уполномоченных лиц, но премия мне не выплачивалась.

На данном предприятии нарушаются и нормы охраны труда, я не был ознакомлен с оценкой моего рабочего места, из чего можно сделать вывод, что спец. Оценка условий труда либо отсутствует, либо проведена с нарушениями.

Так же «___» ________ 2019 г. сотрудником компании __________________ был нарушен «Закон о защите персональных данных». А именно, была выложена моя служебная записка о согласовании с ее стороны мотивационной премии мне и суммой этой премии в общий доступ чата Ватсап, где присутствуют третьи лица, что нарушает мое право на нераспространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, т.к. суммы заработных плат и денежных премий являются в силу статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152, персональными данными, информацией, относящиеся прямо или косвенно определенному физическому лицу (субъекту персональных данных).

Исходя из всего написанного, можно сделать вывод, что на предприятии ведется двойная бухгалтерия с применением схем ухода от налогов, как по заработной плате, так и по предприятию в целом, а также повсеместно нарушаются трудовые права работников, несмотря на наличие официального документооборота.

Так же со мной был заключено Договор о полной материальной ответственности, что нарушает трудовое законодательство, т.к. моя должность инженер-шеф монтажа отсутствует в обязательном перечне должностей, с которыми заключаются договора о полной материальной ответственности. Это в свою очередь несет бремя наложения на меня необоснованных ТМЦ и их не списание.

Я неоднократно обращался к работодателю с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию, о не выплате мне премиальной части заработной платы. Однако никто даже не пытался прояснить ее.

Ко всем вышеописанным фактам имею доказательства, переписки, движений по счету и свидетельские показания.

В связи со всем вышеописанным,

1. Провести проверку по перечисленным мною нарушениям.

2. Принять к лицам, допустившим нарушение моих прав, установленные меры ответственности и наложить соответствующие штрафы на предприятие.

Шеф-монтаж и шеф-наладка

При поставке оборудования специалисты ООО «Нефтегазинжиниринг» выполняют работы по шеф-монтажу и шеф-наладке электротехнического оборудования и приборов автоматики. Шеф монтажные и шеф наладочные работы представляют собой комплекс организационно-технических услуг, направленный на проведение необходимых работ с учетом особенностей объекта строительства и специфике оборудования, поставленного исполнителем.

Все работы проводятся в соответствии с:

  • ОСТ 108.002.128-80 «Шефмонтаж и шефналадка энергетического тепло- и гидромеханического оборудования. Основные положения и типовые договоры (с Изменением № 1)»
  • ГОСТ Р 56203-2014 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования»

Данный вид работ предназначен для обеспечения технических показателей оборудования и проверки правильности проведения всех необходимых работ силами Заказчика или подрядчика.

Среди основных целей проведения шеф монтажа и наладки оборудования можно перечислить:

  • проверка соответствия поставленного оборудования технической спецификации Заказчика, руководствам по эксплуатации и разрешительной документации РФ
  • контроль за соблюдением правильности последовательности проведения всех работ и их качества
  • обучение персонала Заказчика правилам эксплуатации оборудования
  • подготовка сопроводительной технической документации на оборудование и систему автоматики в целом

Отличительной особенностью данных работ от монтажных и пусконаладочных работах заключается в том, что все работы осуществляются сторонней организаций-подрядчиком или специалистами Заказчика. При этом очень важно для последующей надежной и безопасной эксплуатации объекта выполнить все работы правильно, качественно, и именно специалисты, которые разработали, спроектировали, изготовили и поставили оборудование систем автоматики разбираются в этом как никто лучше.

Таким образом, схема шеф монтажных и шеф наладочных работ действует следующим образом:

Заказчик заключает договор с ООО «Нефтегазинжиниринг» на поставку оборудования. В соответствии с технической спецификацией Заказчика наши сотрудники поставляют оборудование и приборы на объект. Далее все оборудование необходимо смонтировать, установить и наладить. В случае заключения договора шеф наладки оборудования все работы осуществляются силами Заказчика или подрядчика (если исполнитель выполняет функции генподрядчика).

При этом в обязанности сотрудников ООО «Нефтегазинжиниринг» входят работы* по руководству всеми монтажными и наладочными работами, а именно:

  • приемка и проверка исходного состояния всего поставленного оборудования к проведению монтажных и пусконаладочных работ
  • разработка и согласование программы проведения работ, их этапов и сроков проведения
  • решение производственных и финансовых работ на всех этапах
  • подготовка технического персонала
  • участие в пусконаладочных и режимных испытаниях и комплексном опробовании
  • устранение выявленных дефектов
  • руководство деятельностью персонала, осуществляющего монтаж и наладку оборудования
  • контроль качества за соблюдением технологий монтажа и пусконаладки, а также за выполнением полного объема предпусковых работ
  • освидетельствование оборудования, оформление необходимых документов
  • составление технического отчета, актов выполненных работ, а также заключения о соответствии фактических показателей оборудования спецификациям и требованиям Заказчика

*(точный и подробный перечень работ согласовывается с Заказчиком)

Как узнать стоимость проведения шеф монтажных и шеф наладочных работ?

Для заключения договора на шеф монтаж и шеф наладку, сотрудники ООО «Нефтегазинжиниринг» составляют перечень необходимых работ и предлагают на согласование Заказчику смету шеф монтажных и шеф наладочных работ.

Чтобы начать сотрудничество Вы можете:

  • связаться с нашими специалистами по телефонам 8 (495) 246-01-62 (для Москвы и Московской области), 8-800-333-95-62 (для Санкт-Петербурга и регионов) или 8 (8452) 250-357 (для Саратова и Саратовской области)
  • прислать на электронную почту техническую информацию об объекте